Algemene voorwaarden

SCLL Group verleent advies- en projectmanagementdiensten voor zoek-, vooraankoop-, renovatie- en verkoopfases van residentieel vastgoed in de Algarve. De exacte scope, deliverables en planning per opdracht worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging voor dat project.

Wij treden op als adviseur en projectcoördinator. Wij zijn geen erkend makelaarskantoor, advocatenkantoor, fiscaal adviseur of bankinstelling. Waar gereguleerde diensten vereist zijn, werken wij samen met passend gelicentieerde derden.

Vergoedingen worden schriftelijk vastgelegd in de opdrachtbevestiging en kunnen bestaan uit een vaste retainer, een percentage van het projectbudget, een succes-fee bij verkoop, of een combinatie daarvan. Alle vergoedingen zijn exclusief btw (IVA) tegen het geldende Portugese tarief.

Doorberekende kosten — notaris, kadaster, taxateur, aannemersfacturen, belastingen — worden tegen kostprijs gefactureerd met onderliggende documentatie.

De klant verbindt zich ertoe juiste informatie te verstrekken, binnen redelijke termijnen op verzoeken te reageren en middelen beschikbaar te stellen volgens het in de opdrachtbevestiging afgesproken schema. Substantiële vertragingen die aan de klant zijn toe te rekenen kunnen de planning verlengen en redelijke kostenaanpassingen tot gevolg hebben.

Wij behandelen alle klantinformatie vertrouwelijk. Wij publiceren geen projectdetails, financiële cijfers of klantidentiteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Geanonimiseerde casecijfers kunnen ter illustratie worden gebruikt.

Onze aansprakelijkheid per opdracht is beperkt tot de onder die opdracht ontvangen vergoedingen, behoudens gevallen van grove nalatigheid of opzet. Wij garanderen geen specifieke beleggingsresultaten; cijfers die tijdens de opdracht worden gepresenteerd zijn uitsluitend indicatief.

Op deze voorwaarden is Portugees recht van toepassing. Geschillen die hieruit voortvloeien zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Faro.